1. Partijen

1. Bloemhard Bouw, gevestigd te Helmond aan Kalmoesbeek 31 (5709 PV), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 63103176, gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2. Verdere gegevens van Bloemhard Bouw:
   Website: www.bloemhardbouw.nl
   Email: info@bloemhardbouw.nl
   Telefoonnummer: 085 4444 648
   Btw-identificatienummer: NL002296350B34

3. Opdrachtgever: de (potentiële) afnemer van de aangeboden diensten van Bloemhard Bouw.

2. Toepasselijkheid

1. Bloemhard Bouw verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Bloemhard Bouw en, al dan niet daaruit voortvloeiende, overeenkomsten die partijen met elkaar zijn aangegaan. Voor zover de inhoud hiervan niet is gewijzigd en er geen specifiekere voorwaarden tussen partijen gelden, zullen deze algemene voorwaarden tevens voor toekomstige verbintenisrechtelijke verhoudingen (contractueel of niet-contractueel) tussen partijen gelden.

2. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Algemene (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Derden die door Bloemhard Bouw bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.

5. Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, bijvoorbeeld omdat ze in strijd met dwingend recht zijn, blijven de overige bepalingen ofwel het resterende deel van de betreffende bepaling uit deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q. vernietigde (deel van de) bepalingen tot uiting zullen komen.

3. Aanbod en overeenkomst

1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderzijds, is in zijn geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders schriftelijk door Bloemhard Bouw is aangegeven.

2. De prijsvormingsmethode die ten aanzien van de overeenkomst wordt gehanteerd bestaat uit een aannemingssom of regie. In het geval van een aannemingssom geeft Bloemhard Bouw een vast bedrag voor het in de offerte omschreven werk, tenzij anders aangegeven, exclusief administratiekosten, transportkosten, kosten voor de aanvraag van vergunningen en andere toestemmingen. Tenzij anders aangegeven ziet de aanneemsom enkel op door Bloemhard Bouw verrichte diensten of te leveren goederen. Benodigde diensten van derden, welke bij Opdrachtgever bekend, vallen in beginsel buiten de aanneemsom. In het geval van regie geeft Bloemhard Bouw een opgave van de prijsfactoren (zoals uurtarieven, opslagen en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De verschuldigde omzetbelasting wordt in de offerte afzonderlijk vermeld. De prijzen zoals vermeld in een aanbod zijn, tenzij anders vermeld, in euro’s en exclusief btw en onderhavig aan heffingen, toeslagen en overige factoren. In het aanbod kunnen stelposten zijn opgenomen.

3. Indien in de offerte een vaste aanneemsom staat vermeld, kan een aanvullende begroting worden meegestuurd. De in deze begroting opgenomen opsomming van de bij de uitvoering van de opdracht door Bloemhard Bouw te gebruiken materialen en te besteden uren, heeft slechts strikt een indicatieve/illustrerende functie. Aan een dergelijke opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Het staat Bloemhard Bouw vrij om andere, naar het oordeel van Bloemhard Bouw vergelijkbare, materialen te gebruiken bij de uitvoering van de overeenkomst. Er zal dan derhalve geen meer- of minderwerk in rekening worden gebracht. Indien het geval dat er wel met meer- of minderwerk wordt gerekend, dan wordt minderwerk pas in mindering gebracht indien er tenminste een besparing is geweest van 10%. Meerwerk wordt te allen tijde in rekening gebracht met een opslag van 10% over de inkoopprijzen van Bloemhard Bouw. Daarnaast, in het geval dat de som van het minderwerk groter is dan de som van het meerwerk, berekent Bloemhard Bouw 10% opslag over het verschil. Dit bedrag geldt ter compensatie van de tijd en kosten die verbonden zijn aan het berekenen, uitzoeken en voorstellen van meer- en minderwerk.

4. Elk aanbod kan slechts eenmaal worden aanvaard en geldt derhalve niet voor een latere opdracht, tenzij anders is bepaald.

5. Alle opgaven door Bloemhard Bouw van getallen, maten, gewichten en kleur van de te gebruiken of te leveren goederen of werken in de getoonde of verstrekte offertes, tekeningen, afbeeldingen, foto’s, modellen of andere vormen van aanbod, zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Bloemhard Bouw. Hieraan kan Opdrachtgever derhalve geen rechten ontlenen.

6. Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Bloemhard Bouw.

7. De overeenkomst wordt uitdrukkelijk onder de opschortende voorwaarde van toereikende beschikbaarheid van goederen, hulpmiddelen en (ingehuurd) personeel aangegaan.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bloemhard Bouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Elk aanbod komt zorgvuldig tot stand en is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien deze informatie onjuist blijkt te zijn, is Bloemhard Bouw gerechtigd alle meerkosten, zoals opslag-, materiaal-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Ook indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de verantwoordelijkheden/werkzaamheden vergroot worden, bijvoorbeeld in het geval dat Bloemhard Bouw als projectleider leiding geeft aan ondergeschikten van Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden en het aantal personen meer is dan aanvankelijk aangegeven, is Bloemhard Bouw gerechtigd om de opgegeven prijzen in verhouding te verhogen.

10. Meerwerk tot 10% van de totale aanneemsom of een bepaalde post/activiteit/levering dient geen voorafgaande goedkeuring van Opdrachtgever.

11. De overeenkomst komt tot stand nadat beide partijen een op schrift gesteld aanbod hebben ondertekend, nadat Bloemhard Bouw een schriftelijke aanvaarding heeft bevestigd ofwel nadat Bloemhard Bouw, of een derde namens haar, is aangevangen met de uitvoering.

12. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Bloemhard Bouw ten behoeve van de opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Bloemhard Bouw. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met bijvoorbeeld het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Bloemhard Bouw gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden.

13. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat de werkplaats en/of het bouwterrein gevaarlijke stoffen bevat, zoals asbest, of verontreinigd is of als het onroerend goed waaraan/-op/-in gewerkt wordt gebrekkig is (waardoor het werk van Bloemhard Bouw in kwaliteit beperkt kan worden of mogelijk aanvullende gebreken aan het onroerend goed zullen ontstaan) of een onveilige situatie voor Bloemhard Bouw met zich meebrengt, is Bloemhard Bouw te allen tijde gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever een bedrag in rekening te brengen voor de reeds verrichtte werkzaamheden. Opdrachtgever is bovendien aansprakelijk voor alle gevolgen voor werkzaamheden die op zulk een locatie wordt verricht.

4. Uitvoering door Bloemhard Bouw

1. Bloemhard Bouw zal binnen de aangegeven/geschatte termijn de overeenkomst trachten uit te voeren. Deze termijn is niet fataal, waardoor Opdrachtgever Bloemhard Bouw altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan. Opdrachtgever kan door het verstrijken van deze termijn niet de overeenkomst ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Partijen zullen zich na het verstrijken van deze termijn inspannen om de overeenkomst binnen een redelijke termijn uit te voeren.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen, is de keuze voor de bij de uitvoering van de opdracht te gebruiken materialen of werkwijzen te allen tijde vrij voor Bloemhard Bouw. Het staat Bloemhard Bouw derhalve vrij om voorafgaand en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te besluiten andere materialen of werkwijzen bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

3. Het staat Bloemhard Bouw vrij de opdracht en/of levering te laten uitvoeren door derden. Art. 7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

5. Risico overdracht en eigendomsvoorbehoud

1. Het risico van verlies of waardevermindering van de te leveren en al dan niet te installeren goederen gaat op Opdrachtgever over vanaf het moment dat deze hem ter beschikking zijn gesteld of zouden worden gesteld, maar dit moment onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever is vertraagd. Dit ongeacht of de eigendomsoverdracht reeds heeft plaatsgevonden.

2. Bloemhard Bouw blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen totdat Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen, waaronder zijn betalingsverplichting, heeft voldaan. Opdrachtgever is derhalve niet gerechtigd om deze goederen te vervreemden of te bezwaren met bijvoorbeeld een pand- of hypotheekrecht.

3. Opdrachtgever dient, in verband met de effectiviteit van het eigendomsvoorbehoud zoals opgenomen in het voorgaande lid, Bloemhard Bouw tijdig te informeren bij een dreigend faillissement, surseance van betaling, toetreding van een schuldsaneringstraject of wanneer derden beslag dreigen te leggen op de goederen. Opdrachtgever is tevens gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken adequaat te verzekeren tegen schade en diefstal.

4. Wanneer Opdrachtgever in staat van gebreke is van enige verplichting uit de overeenkomst, is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Bloemhard Bouw alle benodigde medewerking te leveren, waardoor Bloemhard Bouw weer kosteloos en onbezwaard over de (geïnstalleerde) goederen kan beschikken. Dit houdt mede in de eventuele plicht om op verzoek van Bloemhard Bouw het geleverde voor eigen rekening te deinstalleren en retour te zenden.

6. Verbintenissen van Opdrachtgever

1. Opdrachtgever stelt Bloemhard Bouw in de gelegenheid de opdracht te verrichten. Opdrachtgever verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Bloemhard Bouw. Hieronder wordt onder andere begrepen:
   a) Er zorg voor dragen dat Bloemhard Bouw tijdig kan beschikken over de voor de opdracht benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en toestemmingen e.d.) en de voor de opdracht te verschaffen gegevens;
   b) Het ter beschikking stellen van aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor de opdracht benodigde energie, water, gas en perslucht. De kosten van elektriciteit, gas, perslucht en water komen voor rekening van Opdrachtgever;
   c) Er zorg voor dragen dat Bloemhard Bouw beschikt over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
   d) Er zorg voor dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de opdracht van Bloemhard Bouw behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt;
   e) Het op een zodanige wijze inrichten van de werkplaats, in verband met de werkzaamheden ter plaatse, zodat Bloemhard Bouw dadelijk bij aankomst kan aanvangen met de opdracht. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
   f) Bloemhard Bouw dient te allen tijde het object waaraan of waarin het werk wordt verricht te kunnen betreden. Opdrachtgever dient derhalve tijdens de uitvoering van de opdracht aanwezig te zijn ofwel een toegangsmogelijkheid te verschaffen, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van een sleutel;
   g) Zich te weerhouden van het stellen van voorwaarden aan het betreden van het object en/of de ruimte waaraan of waarin de werkzaamheden door Bloemhard Bouw worden verricht, waaronder voorwaarden omtrent schoeisel en overige door Bloemhard Bouw te gebruiken materialen.

2. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld of overtreden, dient Opdrachtgever Bloemhard Bouw hieromtrent tijdig te informeren. Bloemhard Bouw is gerechtigd de hiermee gemoeide meerkosten, zoals opslag-, reis- of loonkosten, als gevolg hiervan aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Wanneer de verplichtingen in lid 1 niet (op tijd) worden vervuld, is Bloemhard Bouw niet gehouden de schade als gevolg van vertraging in de (op)levering aan Opdrachtgever te vergoeden.

4. Voorafgaand aan de uitvoering dient Opdrachtgever de afgesproken en benodigde zaken en informatie aan Bloemhard Bouw te verschaffen, zoals tekeningen, berekeningen en uitvoeringsvoorschriften. Bloemhard Bouw zal deze naar zijn beste weten beoordelen en Opdrachtgever waarschuwen indien hierin onjuistheden voorkomen. Bloemhard Bouw is echter niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat toch werk is uitgevoerd op basis van onjuist verstrekte zaken en informatie door Opdrachtgever.

5. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd materiaal veilig is en geen virussen of andere schadelijke inhoud bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s van Bloemhard Bouw en/of derden.

6. Opdrachtgever draagt uitdrukkelijk het risico voor schade die is veroorzaakt door:
   a) Onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen;
   b) Gebreken aan de (on)roerende zaken waaraan of waarin de opdracht wordt uitgevoerd;
   c) Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

7. De Opdrachtgever staat Bloemhard Bouw toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk toe te brengen.

7. Prijzen en betaling

1. Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.

2. Tenzij anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever de verschuldigde geldsom in zijn geheel binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen door middel van girale overboeking.

3. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Bloemhard Bouw is het Opdrachtgever niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

4. Indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan is Bloemhard Bouw bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn terstond gerechtigd om Opdrachtgever een vertragingsrente van 1% van de hoofdsom – inclusief incassokosten – per maand alsmede een bedrag ten behoeve van de buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Laatstgenoemde kosten bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimaal beloop van EUR 40,- exclusief btw.

5. Alle prijzen zijn gebaseerd/bepaald op ten tijde van de opgave van de prijs of de totstandkoming van de overeenkomst geldende factoren, waaronder fiscale lasten, heffingen, grondstof-, energie-, brandstof- en materiaalprijzen, invoerrechten, transport-/vrachtkosten en wisselkoersen van of ten opzichte van de euro. Indien zich na sluiting van de overeenkomst, maar voor de levering door Bloemhard Bouw, wijzigingen van één of meer van deze prijsbepalende factoren mochten voordoen (in het algemeen of in elk geval gerekend door de vaste/gebruikelijke leverancier van Bloemhard Bouw), heeft Bloemhard Bouw te allen tijde het recht de overeengekomen prijs gedurende de overeenkomst conform deze verhoging aan te passen. Door partijen wordt deze omstandigheid uitdrukkelijk als onvoorzien aangemerkt.

8. Garantie en aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever aanvaardt dat alle goederen/materialen worden verkocht en/of verwerkt met alle bekende, onbekende, zichtbare en onzichtbare feitelijke en juridische gebreken, lasten en beperkingen. Op al deze goederen/materialen wordt slechts garantie verleend voor zover en als zolang de fabrikant fabrieksgarantie heeft verleend. Opdrachtgever kan hierover informatie vragen aan Bloemhard Bouw.

2. Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie en/of remedie als gevolg van een tekortkoming indien dit uitdrukkelijk in de hoofdovereenkomst of deze algemene voorwaarden is aangegeven. Opdrachtgever is gehouden elke levering en uitvoering, in fasen of anderszins, zo spoedig mogelijk, doch binnen 48 uur na (op)levering te controleren. Wanneer de prestatie niet voldoet en er derhalve sprake is van een klacht, dient Opdrachtgever binnen 8 dagen na levering Bloemhard Bouw hieromtrent te informeren.

3. Na de informatieverschaffing als bedoeld in het vorige lid zal Bloemhard Bouw, indien de klacht binnen de garantie/verantwoordelijkheid van Bloemhard Bouw valt, de oplevering nog niet heeft plaatsgevonden en geen exoneratie van toepassing is, de klacht trachten te verhelpen door kosteloos naar redelijkheid het geleverde te herstellen ofwel te vervangen. Wanneer geen van de hiervoor beschreven twee remedies uitkomst biedt om de klacht effectief te verhelpen, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst ten aanzien van dat gebrek (gedeeltelijk) te ontbinden. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

4. Wanneer Opdrachtgever Bloemhard Bouw omtrent de klacht te laat heeft geïnformeerd, Opdrachtgever de afronding van een fase heeft bevestigd, Opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor de start van een volgende fase, Opdrachtgever het geleverde in gebruik heeft genomen, Opdrachtgever de factuur heeft voldaan, een jaar is verstreken nadat is geleverd of het werk is opgeleverd, vervalt zijn recht op enige remedie.

5. Het werk is opgeleverd, en daarmee goedgekeurd, wanneer Bloemhard Bouw aan Opdrachtgever heeft medegedeeld dat de opdracht is voltooid en Opdrachtgever dit werk heeft aanvaard. De oplevering heeft tevens plaatsgevonden indien:
   a) 8 dagen zijn verstreken nadat Opdrachtgever de mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden, maar deze ook niet heeft geweigerd;
   b) Opdrachtgever het object waaraan of waarin de opdracht is verricht weer in gebruik heeft genomen, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het object dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen het resultaat heeft geweigerd;
   c) Bloemhard Bouw de factuur met de gehele aanneemsom heeft verstuurd en Opdrachtgever deze heeft voldaan.

6. Indien Opdrachtgever tijdens de oplevering een gebrek constateert of het werk na de oplevering een gebrek vertoont dat tijdens de oplevering redelijkerwijs niet te constateren viel en aan Bloemhard Bouw is toe te rekenen, dient Bloemhard Bouw binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te worden gesteld het gebrek te herstellen of de daaruit voortvloeiende schade te beperken. Binnen deze termijn heeft Opdrachtgever geen recht op enige remedie. De bepalingen, waaronder die omtrent de uitvoering door Bloemhard Bouw en verbintenissen van Opdrachtgever, van deze algemene voorwaarden zijn – zoals ook art. 2.1 bepaalt – op dit werk van toepassing. Indien de herstelwerkzaamheden meer kosten met zich meebrengen dan de hoogte van de aanneemsom, is Bloemhard Bouw gerechtigd om in plaats van herstel de aanneemsom terug te storten tegen finale kwijting. Het voorgaande geldt zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

7. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, is het werk voor risico van Opdrachtgever. Er kan geen beroep op de garantie worden gedaan indien het gebrek is te wijten aan slecht onderhoud van het geleverde werk, door bijvoorbeeld buitengewone vochtigheid of (extreme) weersomstandigheden.

8. Opdrachtgever verliest zijn recht om zich te beroepen op een gebrek in het opgeleverde werk, indien hij dit niet binnen 2 maanden nadat hij dit heeft ontdekt of behoorde te ontdekken aan Bloemhard Bouw heeft gemeld. Op Opdrachtgever rust vanaf het moment van kennisname van een gebrek een schadebeperkingsplicht.

9. Mocht Bloemhard Bouw onverhoopt jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Bloemhard Bouw gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, of (ook als er geen verzekering is waarop een aanspraak kan worden gemaakt of de verzekering niet tot uitkering overgaat) tot de hoogte van het eventuele factuurbedrag waaruit de schade is ontstaan vermeerderd met 15%.

10. Indien Opdrachtgever voor enig aan de overeenkomst verbonden risico is verzekerd, is hij gehouden hierop een beroep te doen en Bloemhard Bouw te vrijwaren tot het bedrag van het eventuele eigen risico.

11. Behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste schuld, is elke aansprakelijkheid van Bloemhard Bouw beperkt tot het herstellen van voorzienbare schade die Opdrachtgever heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies of beschadiging van zaken, verlies van contracten, supplementaire kosten.

12. Opdrachtgever vrijwaart Bloemhard Bouw voor alle aanspraken van derden ter zake van de door Bloemhard Bouw verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken waardoor die derde schade mocht hebben geleden, onverschillig door welke oorzaak of welk tijdstip die schade is geleden.

13. Bloemhard Bouw verklaart niet in alle facetten van de bouw gespecialiseerd te (kunnen) zijn en daardoor is het voor sommige projecten noodzakelijk om onderaannemers in te schakelen. Indien Bloemhard Bouw in samenspraak met Opdrachtgever eventuele onderaannemers bepaalt en Opdrachtgever zijn uitdrukkelijke akkoord geeft op het inschakelen van deze onderaannemer, zal Opdrachtgever, in het geval dat de onderaannemer een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst pleegt of anderszins aansprakelijk is en Opdrachtgever hier actie op wil ondernemen, Bloemhard Bouw vrijwaren en tegelijk Bloemhard Bouw sommeren zijn rechten/vordering op de onderaannemer aan Opdrachtgever over te dragen en haar kosteloos van de benodigde en bij Bloemhard Bouw beschikbare informatie te voorzien om de vorderingen zoveel mogelijk te kunnen staven. Opdrachtgever kan in deze situatie derhalve geen zelfstandig beroep op Bloemhard Bouw uitoefenen.

14. Iedere garantie op waterdichtheid is uitgesloten indien het ontbreken daarvan het gevolg is van schade veroorzaakt door eigen toedoen en/of toedoen van derden, bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, in het geval Opdrachtgever een zwaar object op het geleverde laat vallen, waardoor er schade ontstaat.

15. Bloemhard Bouw is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor scheurvorming in het geleverde als gevolg van een ondeugdelijke ondergrond. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een deugdelijk ondergrond zorg te (laten) dragen. Bloemhard Bouw behoudt zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten als gevolg van een, naar mening van Bloemhard Bouw, slechte ondergrond. Indien Bloemhard Bouw in opdracht/op verzoek van Opdrachtgever toch werkzaamheden uitvoert nadat zij heeft medegedeeld dat de ondergrond ondeugdelijk is, worden de werkzaamheden uitgevoerd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

16. Eventuele garantie komt te vervallen indien het geleverde onjuist of onoordeelkundig wordt gebruikt, dan wel wanneer de geldende technische gebruiksvoorschriften niet worden nageleefd.

9. De aard en toepassing van (af)bouwmateriaal

1. (Af)bouwmateriaal kent door de combinatie van natuurlijke grondstoffen, pigmenten en handmatige verwerkingswijze een ambachtelijk en uniek karakter. Dit betekent dat het eindresultaat nooit volledig uniform of identiek reproduceerbaar is en derhalve bij iedere verwerking/toepassing een ander uniek resultaat geeft. Om die reden dient Opdrachtgever er rekening mee te houden dat de uitwerking van (af)bouwmateriaal altijd anders is dan op de product- en promotieafbeeldingen, welke uitsluitend als indicatie gelden. Opdrachtgever verklaart hierover geïnformeerd te zijn en dit te accepteren.

2. De afwerking van (af)bouwmateriaal kan variatie vertonen in kleur, structuur, nuancering, kleurdiepte en schaduwwerking. Deze natuurlijke variaties zijn typische producteigenschappen en vormen geen gebrek, fout of tekortkoming in het product of de toepassing/verwerking ervan.

3. Kleurstalen, proefplaten en voorbeelden dienen uitsluitend als indicatie, omdat de uiteindelijke kleur beïnvloed wordt door lichtval, ruimte, ondergrond, pigmentatie en handmatige verwerking. Enige kleur- en structuurafwijkingen ten opzichte van voorbeelden of stalen geven geen recht op herstel, korting of schadevergoeding. Bloemhard Bouw raadt daarom ook altijd aan om (af)bouwmateriaal in eerste instantie op een klein oppervlak te verwerken/toe te (laten) passen (waarvoor Bloemhard Bouw op verzoek van Opdrachtgever tegen een meerprijs proefpakketten aanbiedt), zodat de gevolgen beperkt blijven indien Opdrachtgever niet tevreden is met het resultaat.

4. (Af)bouwmateriaal dient handmatig te worden aangebracht. Dit ambachtelijke proces zorgt ervoor dat de uitwerking in ieder geval en door ieder persoon anders is. Daarnaast is de uiteindelijke uitstraling/uiterlijke kenmerken en duurzaamheid/levensduur van (af)bouwmateriaal mede bepaald door de ondergrond, de constructie waarop het wordt aangebracht en de wijze van toepassing. Opdrachtgever is hiermee bekend en accepteert deze (ambachtelijke) uitwerking van het product.

5. Ondanks de beschermende afwerkingslagen blijft (af)bouwmateriaal een mineraal en licht poreus product. Door temperatuur- en vochtverschillen kan het materiaal minieme werking of haarfijne scheurvorming vertonen. Zolang deze werking geen functie- of waterdichtheidsproblemen oplevert, geldt dit als normale materiaalwerking en niet als een gebrekkig.

6. De levensduur van het (af)bouwmateriaal en esthetisch behoud is afhankelijk van het gebruik. Te zware belasting, vochtbelasting, onvoldoende ventilatie, of schade als gevolg van scherpe voorwerpen, zuren of agressieve reinigingsmiddelen vallen niet onder de normale gebruiksomgang, maar onder gebruiksschade, waarvoor Bloemhard Bouw niet aansprakelijk is. Voor een langdurige bescherming en esthetisch behoud dient Opdrachtgever de door Bloemhard Bouw verstrekte onderhoudsvoorschriften op te volgen. Niet-nakomen hiervan kan leiden tot beschadiging of verkleuring en sluit aansprakelijkheid van Bloemhard Bouw uit.

7. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat voor de werkzaamheden natuurlijke, levende materialen worden gebruikt. Hoewel de grootste zorg wordt betracht om het beoogde resultaat te realiseren, kan zulks niet worden gegarandeerd. Dit betekent dat product- en promotieafbeeldingen uitsluitend ter indicatie kunnen gelden en de uitwerking/resultaat in de praktijk te allen tijde anders is.

8. Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, draagt Opdrachtgever de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid dat de ondergrond geschikt is voor de uit te voeren werkzaamheden. Bloemhard Bouw is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden die zijn uitgevoerd op een ondeugdelijke ondergrond.

9. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat opgegeven droog- en uithardingstijden indicatief en afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie zijn. Vertragingen ten gevolge van de voornoemde omstandigheden geven Opdrachtgever geen recht op een (schade)vergoeding.

10. Overmacht en tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

1. Art. 7:408 en 7:764 BW zijn ten aanzien van de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf van de overeenkomst uitgesloten. Tussentijdse opzegging is uitsluitend door Bloemhard Bouw mogelijk, doch niet door Opdrachtgever (zonder gehouden te blijven aan de financiële verplichtingen indien de overeenkomst gecontinueerd zou blijven).

2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Bloemhard Bouw geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen: oorlog, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, ziekte, tekortkomingen in de nakoming waarvan Bloemhard Bouw in de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever afhankelijk is, brand, verlies of beschadiging bij transport, epidemieën, pandemieën, (extreme) weersomstandigheden, leveranciersproblemen en overheidsmaatregelen.

3. Tijdens overmacht worden verplichtingen van Bloemhard Bouw opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Bloemhard Bouw onevenredig bezwarend is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Bloemhard Bouw bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Opdrachtgever en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Bloemhard Bouw bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetalingen gedeeltelijk te crediteren.

5. Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot een schuldsaneringstraject, dan wel indien ten laste van hem door een derde enig rechtmatig beslag wordt gelegd, tenzij dit beslag binnen een maand, al dan niet tegen zekerheidstelling, wordt opgeheven, is Bloemhard Bouw gerechtigd zonder nadere aanmaning het werk te schorsen, dan wel het werk in onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden.

6. Wanneer Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van een verplichting en Bloemhard Bouw hem daartoe reeds heeft aangemaand en daarbij een redelijke termijn heeft gegund om alsnog na te komen, heeft Bloemhard Bouw het recht om de uitvoering van het werk geheel of gedeeltelijk te schorsen.

7. Voorzieningen, die Bloemhard Bouw ten gevolge van een schorsing moet treffen, worden als meerwerk verrekend. Schade die Bloemhard Bouw ten gevolge van de schorsing lijdt, dient door Opdrachtgever te worden vergoed. Indien gedurende de schorsing schade aan het werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van Bloemhard Bouw. In het geval van een schorsing is Bloemhard Bouw gerechtigd direct een evenredig deel van het reeds verrichte werk te factureren.

8. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door Opdrachtgever aan Bloemhard Bouw verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar. Wanneer de opdracht niet volledig is voltooid, is de Opdrachtgever een evenredig deel van de totale geldsom verschuldigd. Er vindt geen restitutie van eventuele tegoeden plaats.

11. Wijzigen van de algemene voorwaarden

Bloemhard Bouw behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze algemene voorwaarden niet wil accepteren, dan dient hij dit voor de datum dat de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt.

12. Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

1. Bloemhard Bouw is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Opdrachtgever is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Bloemhard Bouw.

2. Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een verbintenis ontstaan, anders dan voortvloeiend uit een overeenkomst, dan is op die verbintenis tevens Nederlands recht van toepassing.

3. In het geval dat uit de overeenkomst tussen partijen een geschil voortvloeit, is exclusief absoluut bevoegd de rechter in het arrondissement waarin Bloemhard Bouw haar hoofdvestiging heeft. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaat omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter de rechter in het arrondissement waarin Bloemhard Bouw haar hoofdvestiging heeft.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Bleijerveld Juridisch Advies – www.bleijerveldjuridischadvies.nl